Termes et conditions
1. Les présentes conditions générales font partie intégrante de la commande. Une commande résultant de ce devis accepte toutes ces conditions générales, et Hennig, Inc. rejette tout ajout, modification ou tentative de modification de ces conditions générales dans quelque commande que ce soit. Ce devis, toute commande résultant de ce devis et toute acceptation d'une telle commande doivent être interprétés conformément aux lois de l'État de l'Illinois.
2. Ce devis peut être retiré sans préavis. Aucune commande client n'est contraignante pour Hennig, Inc. tant que l'acceptation de la commande n'est pas confirmée par écrit par Hennig, Inc. et son service de crédit. Toute erreur dans cette citation peut être corrigée par Hennig, Inc.
3. Avant que Hennig, Inc. puisse traiter une commande de production et d'expédition, la commande doit clairement indiquer par écrit ce qui suit :
a. Nom de l'entreprise à facturer
b. Adresse de l'entreprise à facturer
c. Instructions d'expédition pour la commande
d. S'il s'agit d'une commande destinée à la revente
i. Imposable
ii. Exempter
4. Lorsqu'une commande s'ajoute à l'objet de cette offre, Hennig, Inc. peut accepter la commande ou peut refaire la cotation de la commande.
5. Les dessins d'exécution ou autres matériaux fournis par Hennig, Inc. sont fournis à titre d'information générale, qui peuvent ne pas se rapporter à la commande du client. Les spécifications de ces documents sont fournies par Hennig, Inc., à moins qu'elles ne soient expressément contraignantes pour Hennig, Inc., dans cette citation. Hennig, Inc. peut modifier les détails de conception ou de construction.
6. Ce devis, ainsi que les dessins, spécifications et autres matériaux que Hennig, Inc. fournit au client (« matériaux ») sont la propriété de Hennig, Inc. et doivent rester confidentiels par le client. Le client doit retourner les documents à la demande de Hennig, Inc., et les documents ne peuvent pas être utilisés ou transférés à une autre personne ou entité sans l'autorisation écrite de Hennig, Inc.
7. Le client ne peut annuler une commande passée auprès de Hennig, Inc. qu'aux conditions suivantes :
a. Consentement de Hennig, Inc.
b. Paiement par le client des éléments suivants à Hennig, Inc.
i. Pour les produits finis, le prix du contrat.
ii. Pour les produits partiellement finis, le coût réel de Hennig, Inc. a entraîné un bénéfice normal pour l'ensemble de la commande, à titre de dommages-intérêts.
iii. Frais d'annulation pour les achats basés sur la commande.
iv. Frais de livraison, si le client souhaite la livraison. Sur paiement de ces frais, Hennig, Inc. livrera le produit au client « en l'état ». Ces produits ne bénéficient d'aucune garantie d'aucune sorte.
8. Si le client demande un retard dans l'expédition d'un produit après l'acceptation de la commande par Hennig, Inc., le prix d'achat est dû trente (30) jours après que le produit est prêt à être expédié.
9. La responsabilité de Hennig, Inc. et de toute société affiliée est limitée au prix d'achat du service, du produit ou de la pièce qui donne lieu à la réclamation.
10. Toutes les offres sont F.A.B. point d'expédition ou port d'entrée, sauf indication contraire de Hennig, Inc. Lors de la livraison d'un produit par Hennig, Inc. au transporteur pour expédition au client, le transporteur agira pour le compte du client et du client, et le client assumera tous les risques de perte du produit. Jusqu'à ce que Hennig, Inc. ait été payé en totalité, Hennig, Inc. peut arrêter tout produit en transit et en reprendre possession, nonobstant la livraison à un transporteur.
PRIX
1. Hennig, Inc. indique tous les prix en devise américaine. Le client doit payer toutes les commandes dans la devise des États-Unis, sauf accord contraire écrit de Hennig, Inc.
2. Hennig, Inc. indique tous les prix F.A.B. point d'expédition ou port d'entrée, port dû, sauf accord contraire écrit de Hennig, Inc.
3. Toutes les ventes sont soumises à la taxe d'utilisation fédérale, d'État, de comté ou de ville, aux taxes de vente, aux taxes d'accise ou à d'autres taxes applicables. Le Client s'engage à payer les taxes applicables ou à fournir à Hennig, Inc. la preuve de l'acceptation de l'exonération fiscale auprès de l'autorité fiscale compétente.
4. À la demande du client, Hennig, Inc. fournira du personnel de service pour installer ses produits ou pour former un employé du client à l'utilisation et à l'entretien corrects des produits de Hennig, Inc. Hennig, Inc. facturera le client pour ces services à ses tarifs de service réguliers alors en vigueur. Les services seront programmés en fonction de la disponibilité du personnel de Hennig, Inc., sous réserve de l'accord mutuel de Hennig, Inc. et du client.
5. Les prix peuvent être modifiés sans préavis.
MODALITÉS DE PAIEMENT
1. Sauf indication contraire spécifique dans le présent devis (dont la déclaration spécifique prévaudra), un crédit ouvert est accordé au client, sous réserve de l'approbation du crédit au moment de l'acceptation de la commande. Les conditions de paiement du crédit ouvert sont nettes de 30 jours.
2. Hennig, Inc. se réserve le droit de retirer les conditions de crédit en cours à tout moment, sans préavis. Après un tel retrait ou lorsque le client n'a pas obtenu de crédit ouvert, le client doit payer à l'avance ou en espèces à la livraison, au choix de Hennig, Inc., pour toute commande ultérieure ou toute partie de commande.
3. Le client s'engage à payer les honoraires raisonnables d'avocat de Hennig, Inc. et les autres frais de recouvrement encourus en raison de l'incapacité du client à exécuter les conditions de ce devis ou à payer une commande acceptée conformément à ses conditions.
4. Hennig, Inc. peut imposer des frais de service sur les factures ou d'autres frais non payés à l'échéance.
5. Hennig, Inc. peut arrêter le travail sur toute commande ou arrêter la livraison sur toute commande si le client n'a pas respecté les conditions de ce devis.
6. Les dommages et intérêts de Hennig, Inc. pour l'incapacité du client à exécuter les termes de ce devis et de toute commande acceptée incluront, mais sans s'y limiter, les coûts réels de Hennig, Inc. plus son bénéfice normal pour tous les travaux en cours.
7. Tous les produits restent la propriété de Hennig, Inc. jusqu'à ce que le client ait exécuté tous les termes de ce devis. Hennig, Inc. conserve une sûreté sur tous les produits jusqu'à ce qu'ils soient payés en totalité. Le client s'engage à signer et à coopérer à la préparation de tous les documents nécessaires et pratiques à la création et à l'opposabilité de la sûreté de Hennig, Inc.
RETOUR DE MARCHANDISE
1. Le client ne peut pas retourner les produits Hennig, Inc. sans un numéro d'autorisation de retour de matériel Hennig. Hennig, Inc. peut réexpédier au client les retours non autorisés et les retours sans numéro d'autorisation de retour de matériel Hennig aux frais du client.
2. Toute marchandise à retourner doit être expédiée prépayée, F.O.B. Hennig, Inc.
3. Hennig, Inc. peut déduire des frais de réapprovisionnement de tout crédit accordé au client pour les marchandises retournées.
GARANTIE
1. Toutes les garanties Hennig, Inc. sont fournies au client sur demande. Hennig, Inc. n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite par la loi ou l'usage. Le Client renonce expressément à toute garantie autre que celles fournies par Hennig, Inc. Hennig, Inc. ne donne aucune garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, et toute description des biens ou services de Hennig, Inc. dans ce devis vise à identifier ces biens ou services et ne constitue pas une garantie.
2. Comme décrit dans les garanties de Hennig, Inc., la responsabilité de Hennig, Inc. est limitée à la réparation ou au remplacement des produits et doit d'abord être autorisée par écrit par Hennig, Inc. avant que Hennig, Inc. ne devienne responsable de ces réparations ou remplacements.
3. Le client est responsable de l'utilisation et du fonctionnement des produits de Hennig, Inc. de manière sûre, y compris de l'utilisation et de l'utilisation des produits conformément aux manuels et aux feuilles d'instructions de Hennig, Inc. et conformément à l'Administration de la sécurité et de la santé au travail (« OSHA ») ou à d'autres normes et réglementations fédérales et étatiques. Le client ne doit pas retirer ou permettre que soit retiré du produit un dispositif de sécurité, un avertissement, un manuel, une feuille d'instructions ou des outils de manutention de travail.
4. Hennig, Inc. ne garantit pas que ses produits sont conformes à l'OSHA ou à d'autres réglementations ou normes fédérales ou étatiques, et Hennig, Inc. n'est pas responsable des amendes, pénalités ou dommages indirects basés sur ces réglementations ou normes.
1. Les présentes conditions générales font partie intégrante de la commande. Une commande résultant de ce devis accepte toutes ces conditions générales, et Hennig, Inc. rejette tout ajout, modification ou tentative de modification de ces conditions générales dans quelque commande que ce soit. Ce devis, toute commande résultant de ce devis et toute acceptation d'une telle commande doivent être interprétés conformément aux lois de l'État de l'Illinois.
2. Ce devis peut être retiré sans préavis. Aucune commande client n'est contraignante pour Hennig, Inc. tant que l'acceptation de la commande n'est pas confirmée par écrit par Hennig, Inc. et son service de crédit. Toute erreur dans cette citation peut être corrigée par Hennig, Inc.
3. Avant que Hennig, Inc. puisse traiter une commande de production et d'expédition, la commande doit clairement indiquer par écrit ce qui suit :
a. Nom de l'entreprise à facturer
b. Adresse de l'entreprise à facturer
c. Instructions d'expédition pour la commande
d. S'il s'agit d'une commande destinée à la revente
i. Imposable
ii. Exempter
4. Lorsqu'une commande s'ajoute à l'objet de cette offre, Hennig, Inc. peut accepter la commande ou peut refaire la cotation de la commande.
5. Les dessins d'exécution ou autres matériaux fournis par Hennig, Inc. sont fournis à titre d'information générale, qui peuvent ne pas se rapporter à la commande du client. Les spécifications de ces documents sont fournies par Hennig, Inc., à moins qu'elles ne soient expressément contraignantes pour Hennig, Inc., dans cette citation. Hennig, Inc. peut modifier les détails de conception ou de construction.
6. Ce devis, ainsi que les dessins, spécifications et autres matériaux que Hennig, Inc. fournit au client (« matériaux ») sont la propriété de Hennig, Inc. et doivent rester confidentiels par le client. Le client doit retourner les documents à la demande de Hennig, Inc., et les documents ne peuvent pas être utilisés ou transférés à une autre personne ou entité sans l'autorisation écrite de Hennig, Inc.
7. Le client ne peut annuler une commande passée auprès de Hennig, Inc. qu'aux conditions suivantes :
a. Consentement de Hennig, Inc.
b. Paiement par le client des éléments suivants à Hennig, Inc.
i. Pour les produits finis, le prix du contrat.
ii. Pour les produits partiellement finis, le coût réel de Hennig, Inc. a entraîné un bénéfice normal pour l'ensemble de la commande, à titre de dommages-intérêts.
iii. Frais d'annulation pour les achats basés sur la commande.
iv. Frais de livraison, si le client souhaite la livraison. Sur paiement de ces frais, Hennig, Inc. livrera le produit au client « en l'état ». Ces produits ne bénéficient d'aucune garantie d'aucune sorte.
8. Si le client demande un retard dans l'expédition d'un produit après l'acceptation de la commande par Hennig, Inc., le prix d'achat est dû trente (30) jours après que le produit est prêt à être expédié.
9. La responsabilité de Hennig, Inc. et de toute société affiliée est limitée au prix d'achat du service, du produit ou de la pièce qui donne lieu à la réclamation.
10. Toutes les offres sont F.A.B. point d'expédition ou port d'entrée, sauf indication contraire de Hennig, Inc. Lors de la livraison d'un produit par Hennig, Inc. au transporteur pour expédition au client, le transporteur agira pour le compte du client et du client, et le client assumera tous les risques de perte du produit. Jusqu'à ce que Hennig, Inc. ait été payé en totalité, Hennig, Inc. peut arrêter tout produit en transit et en reprendre possession, nonobstant la livraison à un transporteur.
PRIX
1. Hennig, Inc. indique tous les prix en devise américaine. Le client doit payer toutes les commandes dans la devise des États-Unis, sauf accord contraire écrit de Hennig, Inc.
2. Hennig, Inc. indique tous les prix F.A.B. point d'expédition ou port d'entrée, port dû, sauf accord contraire écrit de Hennig, Inc.
3. Toutes les ventes sont soumises à la taxe d'utilisation fédérale, d'État, de comté ou de ville, aux taxes de vente, aux taxes d'accise ou à d'autres taxes applicables. Le Client s'engage à payer les taxes applicables ou à fournir à Hennig, Inc. la preuve de l'acceptation de l'exonération fiscale auprès de l'autorité fiscale compétente.
4. À la demande du client, Hennig, Inc. fournira du personnel de service pour installer ses produits ou pour former un employé du client à l'utilisation et à l'entretien corrects des produits de Hennig, Inc. Hennig, Inc. facturera le client pour ces services à ses tarifs de service réguliers alors en vigueur. Les services seront programmés en fonction de la disponibilité du personnel de Hennig, Inc., sous réserve de l'accord mutuel de Hennig, Inc. et du client.
5. Les prix peuvent être modifiés sans préavis.
MODALITÉS DE PAIEMENT
1. Sauf indication contraire spécifique dans le présent devis (dont la déclaration spécifique prévaudra), un crédit ouvert est accordé au client, sous réserve de l'approbation du crédit au moment de l'acceptation de la commande. Les conditions de paiement du crédit ouvert sont nettes de 30 jours.
2. Hennig, Inc. se réserve le droit de retirer les conditions de crédit en cours à tout moment, sans préavis. Après un tel retrait ou lorsque le client n'a pas obtenu de crédit ouvert, le client doit payer à l'avance ou en espèces à la livraison, au choix de Hennig, Inc., pour toute commande ultérieure ou toute partie de commande.
3. Le client s'engage à payer les honoraires raisonnables d'avocat de Hennig, Inc. et les autres frais de recouvrement encourus en raison de l'incapacité du client à exécuter les conditions de ce devis ou à payer une commande acceptée conformément à ses conditions.
4. Hennig, Inc. peut imposer des frais de service sur les factures ou d'autres frais non payés à l'échéance.
5. Hennig, Inc. peut arrêter le travail sur toute commande ou arrêter la livraison sur toute commande si le client n'a pas respecté les conditions de ce devis.
6. Les dommages et intérêts de Hennig, Inc. pour l'incapacité du client à exécuter les termes de ce devis et de toute commande acceptée incluront, mais sans s'y limiter, les coûts réels de Hennig, Inc. plus son bénéfice normal pour tous les travaux en cours.
7. Tous les produits restent la propriété de Hennig, Inc. jusqu'à ce que le client ait exécuté tous les termes de ce devis. Hennig, Inc. conserve une sûreté sur tous les produits jusqu'à ce qu'ils soient payés en totalité. Le client s'engage à signer et à coopérer à la préparation de tous les documents nécessaires et pratiques à la création et à l'opposabilité de la sûreté de Hennig, Inc.
RETOUR DE MARCHANDISE
1. Le client ne peut pas retourner les produits Hennig, Inc. sans un numéro d'autorisation de retour de matériel Hennig. Hennig, Inc. peut réexpédier au client les retours non autorisés et les retours sans numéro d'autorisation de retour de matériel Hennig aux frais du client.
2. Toute marchandise à retourner doit être expédiée prépayée, F.O.B. Hennig, Inc.
3. Hennig, Inc. peut déduire des frais de réapprovisionnement de tout crédit accordé au client pour les marchandises retournées.
GARANTIE
1. Toutes les garanties Hennig, Inc. sont fournies au client sur demande. Hennig, Inc. n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite par la loi ou l'usage. Le Client renonce expressément à toute garantie autre que celles fournies par Hennig, Inc. Hennig, Inc. ne donne aucune garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, et toute description des biens ou services de Hennig, Inc. dans ce devis vise à identifier ces biens ou services et ne constitue pas une garantie.
2. Comme décrit dans les garanties de Hennig, Inc., la responsabilité de Hennig, Inc. est limitée à la réparation ou au remplacement des produits et doit d'abord être autorisée par écrit par Hennig, Inc. avant que Hennig, Inc. ne devienne responsable de ces réparations ou remplacements.
3. Le client est responsable de l'utilisation et du fonctionnement des produits de Hennig, Inc. de manière sûre, y compris de l'utilisation et de l'utilisation des produits conformément aux manuels et aux feuilles d'instructions de Hennig, Inc. et conformément à l'Administration de la sécurité et de la santé au travail (« OSHA ») ou à d'autres normes et réglementations fédérales et étatiques. Le client ne doit pas retirer ou permettre que soit retiré du produit un dispositif de sécurité, un avertissement, un manuel, une feuille d'instructions ou des outils de manutention de travail.
4. Hennig, Inc. ne garantit pas que ses produits sont conformes à l'OSHA ou à d'autres réglementations ou normes fédérales ou étatiques, et Hennig, Inc. n'est pas responsable des amendes, pénalités ou dommages indirects basés sur ces réglementations ou normes.